大唐中电(吉林)新能源发电有限公司双辽分公司双辽风电场66kV送出线路改造、大修招标

大唐中电(吉林)新能源发电有限公司双辽分公司双辽风电场66kV送出线路改造、大修招标
大唐中电（吉林）新能源发电有限公司双辽分公司双辽风电场66kV送出线路改造、大修招标
（招标编号：CWEME-202104JLXYGS-S003）
1.招标条件
本招标项目由大唐吉林发电有限公司批准，项目业主为大唐中电（吉林）新能源发电有限公司双辽分公司，资金来自企业自筹，招标人为大唐中电（吉林）新能源发电有限公司双辽分公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
66kV风双甲线起点由大唐吉林双辽风电场二期至双辽220kV变电站，其中1#-14#为单回铁塔线路，15#-198#为双回铁塔线路，线路亘长约48.5km；66kV风电乙线起点由大唐吉林双辽风电场一期至双辽220kV变电站，其中1#-6#为单回铁塔线路，7#-190#为双回铁塔线路，线路亘长约46.5km。其中，66kV风双甲线15#-198#与66kV风电乙线7#-190#为同塔并架线路，导线均采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，地线均采用OPGW-12芯光缆。此两条线路均为77/78系铁塔。
2.2建设地点：吉林省双辽市大唐双辽风电场。
2.3招标范围：
2.3.1施工范围
66kV风双甲线和66kV风电乙线全线路铁塔及基础存在不同程度的塔材丢失、导线接头、导地线防振锤损坏、丢失及异物、穿心螺栓安装错误、销针丢失、大量杆号牌不合格及丢失、鸟巢等缺陷隐患。故需对部分铁塔重新浇筑保护帽、安装接地引下线、清理基础堆土情况、更换部分主材及斜铁、重新安装穿心螺栓及销针、清理鸟巢、更换导地线防振锤、更换全线路标志牌、砍伐线路下方及保护通道内树木、重新架设部分导线等工作量；全线路共计涉及跨越4处电气化铁路，1处高速公路，此5处均存在77/78系铁塔、未安装“三跨”相应装置和非独立耐张段等情况，按照“三跨”等相关要求，需对其5处线路改造，新组立铁塔17基，其中转角塔10基，直线塔7基，跨越段分别加装后备线夹、X光探伤、三跨故障监控图像装置、三跨视频监控装置和分布式故障诊断装置以满足跨越要求，并拆除铁塔15基；同时需对此5处三跨段OPGW光缆进行拆除，并重新架设OPGW-24芯光缆，长度约为3.07km。承包人负责提供所有材料与施工设备，施工质量须满足电网公司相关要求。
2.3.2试运及验收
联系吉林省电网和四平电网相关部门参与试运、验收，并须取得电网公司验收合格证书。
2.4计划工期：自合同签订之日起90天完成。
2.5鉴于目前新冠疫情情况影响，投标报价中应包含全过程疫情防控相关所有费用，发包人不再因疫情防控产生的费用对承包人予以补偿。承包单位人员进场前必须提供体检报告与核酸检测报告供委托人审核，且应充分了解地方防疫要求，并地方防疫要求落实各项防控措施后方可进场。
2.6该项目为增值税专用发票，税率为13%（按照国家税法规定开具），当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。
3.投标人资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2资质要求
3.2.1投标人必须具有电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包贰级及以上资质；具备承装（修、试）二级电力设施许可证，满足《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家电力监管委员会第28号令）相关要求。
3.2.2投标人拟派项目经理须具备贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），拟派项目经理具有从事类似项目管理工作经历并担任1个及以上输电线路工程施工业绩（需提供施工证明），需提供有效的证明材料。
3.3业绩要求：近5年须具有2个及以上输电线路工程施工业绩，提供合同扫描件（至少含合同首页、服务内容页、服务清单及签字盖章页等有效证明业绩的合同扫描件），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4否决项包括供应商的以下情形：
3.4.1被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.4.2对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.4.3采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故
的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.4.4被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；
3.4.5在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名
单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.4.6供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.4.7在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；
3.4.8财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.4.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.4.10为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）；
3.4.11被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履
行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.4.12未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.4.13可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5财务要求：近三年每年净资产大于0。
3.6本次招标不接受联合体投标。
3.7本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格
条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4.招标文件的获取
4.1获取招标文件的时间：凡有意参加投标者，请于2021年3月23日至2021年4月2日17时（北京时间，下同），下载电子招标文件。
5.投标文件的递交
5.1递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年4月13日10时整（如有变化，另行通知），投标人应在截止时间前递交电子投标文件。
5.2逾期送达（上传）的投标文件，将予以拒收。


联系人：郝亮（经理）
电话：010-58977952
手机：13146799092
传真：010-58977952
邮箱：1094372637@qq.com