2021年中国电信龙岩分公司九一南指挥大楼(气体灭火)建设及龙川通信大楼(消防水系统)改造工程施工项目比选公告

2021年中国电信龙岩分公司九一南指挥大楼(气体灭火)建设及龙川通信大楼(消防水系统)改造工程施工项目比选公告
本比选项目为2021年中国电信龙岩分公司龙岩本部九一南指挥大楼（气体灭火）建设及龙川通信大楼（消防水系统）改造工程施工项目,（项目编号： 05-10-04D-2021-D-A07309），比选人为中国电信股份有限公司龙岩分公司。项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。
1. 项目概况与采购内容
1.1项目概况：本工程主要完成九一南通信指挥大楼五、六层通信机房气体灭火系统建设，以及龙川通信大楼消防水系统改造等，场地现场施工改造时应充分考虑边施工边办公的诉求，具体按比选人指定履行部门提供的设计施工图、预算文件并结合现场情况和比选人安保部门要求进行组织安排施工；
本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。
1.2采购内容及分包划分情况：
（1）项目建设地点：新罗区九一南路53号通信指挥大楼、龙川东路电信大楼。
（2）预算造价：装修工程及安装工程两项不含税总造价为945136.00元，提供增值抵扣税率为9%增值税专用发票。
（3）质量要求：严格按照设计图纸、预算说明书、主要设备材料参考品牌表及现行施工规范进行施工。符合设计要求、验收合格，达到国家、省、自治区、直辖市及行业、比选人内部等颁布土建、装修、消防的所有现行技术规范、规程、标准等条文要求，且须同时满足国家现行施工质量验收规范有关要求。质量等级：合格，验收时需经通过第三方有资质消防检测机构的检测，并出具检测合格报告。保修期2年。
（4）承包方式：：包工包料，固定单价合同，按实结算。
（5）工期：自收到中选通知书之日起始计，工期为60个日历天，项目工期逾期完工，按3000元/天进行扣罚。
1.3本项目设置最高参选限价为945136.00元人民币（不含税），参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
2. 参选人资格要求
2.1 参选人基本资格要求：
2.1.1参选人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。
2.1.2本项目要求参选人具备以下资质
（1）具备建设行政主管部门核发有效期内消防设施工程专业承包二级（含二级以上）资质。需提供证书复印件。
如参选人已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。对应证书为：消防设施工程专业承包二级（含二级以上）资质-消防设施工程专业承包乙级（含乙级）及以上资质。
（2）具备有效的建设行政主管部门核发的有效期内《施工企业安全生产许可证》。需提供证书复印件；
（3）外省企业其它要求：企业法人工商注册地不在福建省行政区域内的参选人参加应答，应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑35 号文）和《关于规范省外入闽建筑企业信息登记工作的通知》（闽建办筑13号）要求办理企业信息登记。提供按上述文件要求已办理完整信息登记手续的证明材料，或提供“福建省住房和城乡建设厅管网”→“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”→“企业管理服务平台” →“省外入闽建筑施工企业信息登记系统”中公示的查询网页（须加盖参选人公章），查询网页至少须包含“企业基本情况”网页。
（4）增值税一般纳税人：参选人应为增值税一般纳税人，未“三证合一”的需提供税务登记证上盖有一般纳税人戳印复印件加盖公章；若已“三证合一”的，应提供加载社会统一信用代码证营业执照上加盖一般纳税人戳印复印件加盖公章，或税务主管部门颁发的增值税一般纳税人资格认定文件复印件加盖公章，或税务官网增值税一般纳税人资质查询截屏打印件加盖公章；
2.2项目经理资质要求：
拟担任本项目项目经理应具备有效期内的二级及以上注册建造师执业资格证书（机电工程专业）（不含临时建造师），且执业资格证书上的注册单位与参选人的单位相一致，以及应具备有效期内的安全生产考核合格证书B证，提供上述整本证书复印件（含证书封面）及项目经理身份证复印件，同时提供该项目经理的社保证明（由社保或税务经办机构出具的2020年11月至2021年4月连续六个月的社保缴纳证明）(含鲜章或网上电子印章),且参保人所属单位为参选人。
2.3参选人不得存在下列情形：
（1）为本项目提供设计或造价咨询的单位；
（2）为本比选项目的监理人或代建人；
（3）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（4）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（7）在最近三年内有骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（8）在最近五年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（9）在最近五年内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（10）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；
（11）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。
（12）因参选人原因，根据比选人或比选人上级公司相关文件（含以往比选文件）规定不得参加比选人比选项目的。
（13）参选文件中提供的业绩、合同、证书、证明等材料出现伪造、篡改等造假行为。
参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商。
2.4信誉要求：提供近三年发生的诉讼及仲裁情况表，并在经营活动中没有重大违法记录；信誉良好，近2年无重大事故和不良行为记录,近2年内未发生合同违约情况，提供相应声明函。（详见第八章参选文件格式8）
2.5本项目不接受联合体参选
2.6其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包比选或者未划分分包的同一项目比选。
2.7法律法规规定的其他要求。
3、资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4．比选文件获取
4.1获取时间：请参选人于2021年5月 9日8 时 30分至2021年 5月12 日 17时30分（北京时间，下同）下载。


联系人：郝亮（经理）
电话：010-58977952
手机：13146799092
传真：010-58977952
邮箱：1094372637@qq.com