2020年深圳电信石岩机楼配电扩容项目10KV外电引入工程土建施工服务采购比选公告

2020年深圳电信石岩机楼配电扩容项目10KV外电引入工程土建施工服务采购比选公告
2020年深圳电信石岩机楼配电扩容项目10KV外电引入工程土建施工服务采购比选公告
本比选项目为 2020年深圳电信石岩机楼配电扩容项目10KV外电引入工程土建施工服务采购项目，比选人为中国电信股份有限公司深圳分公司，项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。
1.项目概况与采购内容
1.1项目概况：

项目名称 涉及的主要评估产品品类 预估金额-不含税
（元） 预估金额-含税
（元） 实施地域
2020年深圳电信石岩机楼配电扩容项目10KV外电引入工程土建施工服务采购 工程施工 2090286.07 2278411.82 深圳市

备注：
本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类”确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。
（1）※计划工期：以经批准的开工报告规定的开工日期起，本工程计划在70个日历日内（从合同签订生效次日起至完工之日止）完成，要求完成工程的材料采购、施工及调试等工作；节假日、雨天等均已包括在内。如有特殊情况，则由建设单位与承包人在工程实施前确定具体工程工期。
（2）※质量标准要求：验收合格
（3）技术标准要求：符合国家和行业的相关要求
（4）承包方式：本工程包报建、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收内容（包括相关政府部门验收）的形式承包。
1.2采购内容及标段划分情况：
（1）※采购内容：2020年深圳电信石岩机楼配电扩容项目10KV外电引入工程土建施工服务采购。注：1）工程量清单内容；2）承包商在本工程项目全部完后要负责有关验收，包括质检部门验收，通过环保测试和材料所有资料文件；3）承包商在施工前或期间负责办理有关开工前手续及施工许可证及市或区报建、安全、市容等一切相关手续，且所产生费用由承包商支付；4）垃圾清运。
（2）标段划分情况：本项目不划分标段。
1.3※本项目设置最高参选限价。最高限价为2090286.07元（不含税），其中暂定款为137614.68元（不含税）。若参选报价超过参选最高限价的，或评选委员会按比选文件的要求对参选报价进行修正后的修正价格超过参选最高限价的，将作否决报价处理。
2.※参选人资格要求
2.1资质要求：
（1）参选人须为独立法人或其他组织，注册资本或开办资金应不低于200万元（含）人民币（如注册资本或开办资金为其他外币的，按照参选文件递交截止之日中国银行公布的汇率中间价换算成人民币）。法人下属不具备法人资格的分支机构参选的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。同一法人授权多个不具备法人资格的分支机构同时参加本项目，或该法人与其下属不具备法人资格的分支机构同时参加本项目，均视为同一参选人参选，在同一标段参选或者未划分标段的同一比选项目参选的，除比选文件允许递交备选参选方案且参选文件有明确区分所有备选参选方案的外，否则按否决参选处理。
1）如参选人为企业的，提供营业执照同时应提供“全国企业信用信息公示系统（http://.gsxt.gov.cn）” 查询结果（显示注册资本等信息）的截屏打印件;
2）如参选人为事业单位的，提供事业单位法人证书同时应提供“事业单位在线（http://.gjsy.gov.cn/）”查询结果（显示开办资金、证书有效日期等信息）的截屏打印件。
（2）参选人须具有有效的住房和城乡建设部门颁发的机电工程施工总承包三级或以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质或输变电工程专业承包资质。同时具备有效的由国家电力监管委员会及其派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证以及住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。
（3）参选人须承诺在合同签订前提供《深圳供电局有限公司外来施工单位施工安全资质检查证明》，须提供承诺函(格式自拟)。如中选人在合同签订前无法提供，存在影响中选结果，不符合中选条件的，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人或重新比选。
（4）参选人须为增值税一般纳税人。
2.2财务要求：本项目不要求。
2.3业绩要求：具备近三年（合同签订时间为2018年4月1日至参选截止时间）全国范围内同类项目经验，同类项目是指高低压配电工程的相关施工经验，应满足下列要求：
（1）具有以上单项工程合同金额100万元或以上合同；
（2）具有满足条件（1）的合同总金额累计达到200万元或以上业绩。
a）须提供合同关键页复印件,（关键页包括但不限于合同名称、标的、金额，签字盖章页以及合同的相关票据）或票据证明材料；如提供的框架合同无具体合同总金额的，则须提供该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据，并提供相关票据材料；证明材料资料不全，未提供票据的，评委无法确定业绩的不予认可。合同原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，必须在3个小时内送达评选现场，否则业绩不予认可。
b）如工程项目合同包含其它专业施工或包含其它非本项目要求的同类工程等多个子项目，则须列明合同中同类工程部分的金额，并出具有效证明材料（如经济报价文件（含工程量的报价清单）或概预算文件或结算文件等资料复印件），如无列明，则该合同业绩的不予认可；同时，参选人须对所提供的证明材料的真实有效性出具保证承诺书。如需检查资料原件，必须在3个小时内送达评选现场，否则业绩不予认可。
2.4项目团队要求：
（1）参选人须至少配备1名具备注册建造师资格（机电工程专业）的项目经理；项目经理须提供政府主管部门（通信管理局或住建厅）颁发的“安全生产考核合格证书(B证)”，并提供住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国建造师注册证》。同时提供项目经理的社保证明（由税务局等社保经办机构出具的2021年1月1日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为参选人）；
（2）至少配备1名现场项目负责人（需在附表1：项目管理机构人员组成表中列明），且须至少配备1名专职安全生产管理人员，并提供施工现场专职安全生产管理人员配备承诺函，承诺在工程实施过程中每个施工现场至少配备1名专职安全生产管理人员。另外还须配备足够的施工人员，至少两名电工（其中一名准操项目须为电力电缆作业）、一名焊工、一名高空作业人员。
（3）须在团队成员组成表中列明团队成员信息，并提供相关证明材料。
备注：
a）现场项目负责人须提供社保证明（由税务局等社保经办机构出具的2021年1月1日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为参选人）；
b）专职安全员须具有政府主管部门（住建厅或通信管理局）颁发的“安全生产考核合格证书(C证)”。电工、焊工等特种作业人员须具有相关政府部门或机构颁发的特种作业操作证，高空作业人员须具有相关政府部门颁发的高空作业资格证件。另须同时提供特种作业人员在“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台（http://cx.mem.gov.cn/）”上的信息查询结果（显示姓名、作业类别、操作项目、有效期开始时间、有效期结束时间等信息）截屏打印件（加盖公章）。
c)在工程进行期间未经发包人书面同意不得更换各专业技术负责人。
2.5信誉要求：具有良好的信誉，参选人不得存在比选文件规定的“参选人不得存在的情形”，须提供《参选信誉承诺函》。
2.6参选人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消投标/参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（2018年01月01日起至参选截止时间）有骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6）在最近五年内（2016年01月01日起至参选截止时间）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准；
（7）在最近五年内（2016年01月01日起至参选截止时间）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（9）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；
（10）参选人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在最近五年内（2016年01月01日起至参选截止时间）参与的采购活动中有行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”为准）；
（11）在企业的经营活动中存在重大违法行为、被依法列为失信被执行人、违反比选人公司规定纳入特殊供应商（D类）、与中国电信广东公司合作期间发生重大事件（严重违约、重大项目质量或安全问题等情形）的；
（12）违反比选人公司规定纳入特殊供应商（D类）的公司与参选人存在控股关系（即上述公司或上述公司的控股股东/投资人在参选人的持股比例达到50%及以上）。
（13）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对参选人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施。
（14）法律法规或参选人须知前附表规定的其他情形。
参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.7其他要求：单位负责人为同一人、控股股东为同一自然人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标段比选或者未划分标段的同一项目比选；参选人提交参选文件时必须提供《参选人控股及管理关系情况申报表》，没有提供该表或未体现股东/投资人信息或不同参选人“控股股东/投资人”为相同自然人的，其参选文件一律无效。
2.8参选保证金：如采用银行电汇方式的，参选保证金必须从参选人的基本账户转出，并提供中国人民银行颁发的基本账户开户证明复印件或“基本账户信息”说明材料等。如采用纸质银行保函方式的，纸质银行保函需提供原件。
2.9本项目不接受联合体参选。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。
4.比选文件获取
4.1凡有意参与参选者，请须在2021年5月9日08时30分至2021年5月12日17时30分（北京时间，下称“比选文件登记购买及申领期限”）内完成


联系人：郝亮（经理）
电话：010-58977952
手机：13146799092
传真：010-58977952
邮箱：1094372637@qq.com