2023年2023年中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心通信配套施工总承包服务招标

2023年2023年中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心通信配套施工总承包服务招标


1．招标范围1.1招标范围：本项目按项目招标。
（1）建设规模：

序号涉及的主要评估产品品类项目名称项目总投资
（不含增值税）
（人民币万元）施工服务等预估费用
（不含增值税）
（人民币元）标段建设地点
1CP01717
工程施工2023年中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心通信配套施工总承包服务采购66726.00239,298,726.51本项目不划分标段广东省韶关市高新区浈江产业园数据中心集群ZC0201A-9-1、ZC0201A-10-1地块

（2）招标范围：本次采购范围主要为中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心一期机电项目提供施工总承包服务，包括高低压变配电工程、柴油发电机组工程、空调工程、机房工艺配套、机柜配套工程、不间断电源系统工程、动力环境监控系统工程、智慧园区、外电引入等相关专业，以及本次范围内的本项目深化设计及所需的设备材料、随机附件的采购、安装、调试、验收、验收后的移交、试运行、结算、税费（包括关税、增值税等）、培训、技术服务、保修期服务等及其它相关服务内容。具体内容以施工图纸、工程量清单、技术规范书为准。
（3）★质量标准要求：合格，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《数据中心基础设施施工及验收规范》质量验收标准，符合国家、省、市相关法律法规规定，符合发包人要求及设计图纸要求。
项目建设所涉及的各类材料、设备等物资均须符合国家及相关行业技术标准，满足本项目技术规范要求。
（4）技术标准要求：
1）符合国家和行业的相关规范要求，满足本项目技术规范书要求。
2）本项目要求数据中心（A1）运行PUE值小于或等于1.25，智算中心（A2）运行PUE值小于或等于1.15，数据中心和智算中心WUE值小于或等于1.4L/kWh。
3）本项目需满足CQC数据中心场地基础设施认证项目增强级（相当于GB50174-2017的A级）认证等级的测试标准。
4）本项目要求采用管道预制装配式技术，基于BIM技术深化后进行预制化生产、施工现场装配式安装的管道施工方法，应用范围包括但不限于空调管道、空调风管。预制式可能引起材料单价的提高，承包人已充分考虑在清单项目综合单价报价内。
1.2★计划工期：自接到发包人进场通知之日起，2024年3月30日之前完成A1栋1F承载机房、A1栋1F机房1、A2栋2F机房1、A2栋2F机房2交付（具备装机条件，包括但不限于具备低压柜送电、空调系统制冷、不间断电源供电、柴油发电机组发电条件，移交工作面至主设备专业单位进场施工、并经发包人确认。其中液冷所涉及的机房的DC舱、机架、末端空调等非本期建设内容），2024年6月30日之前完成项目整体初验；试运行期满具备终验条件后组织终验。（机房位置具体详见附件：330交付机房示意图。
1.3★试运行期：初验合格后六个月。
1.4★保修期：自终验合格之日算起，工程质量保修期为2年，其中间接蒸发冷却空调机组（AHU）、冷却塔、水泵、板式换热器、空调自控系统为3年。
以下关键设备需要投标人提供原厂保修：间接蒸发冷却空调机组（AHU）、冷却塔、水泵、板式换热器、蓄冷水罐、吊顶式空调风柜、恒湿机、中压切换装置、逐级投切装置、高低压配电柜（非电信集采）、油罐、吸气式感烟火灾探测报警系统、空调自控系统。
1.5承包方式：
（1）通信工程(机柜配套工程、不间断电源系统工程)
总价包括人工费、材料费（包括辅助材料、周转性材料）、机械使用费、仪表使用费、各种措施费、施工用水电费、保险费、与其他相关单位的配合费用、验收费、利润、规费、企业管理费、安全生产费、税金及各种政策文件等规定承包人应交纳的完成本项目的一切费用。
通信工程甲供材料设备现场仓储费及现场保管费、甲供电缆场内搬运费（指卸货地点至安装地点的水平和垂直运输）包含在投标报价内，不再列项计算。
承包人供应的材料设备到现场后的仓储费、保管费、场内搬运费（指卸货地点至安装地点的水平和垂直运输）包含在投标报价内，不再列项计算。
施工用水电费、成品保护费（在建中或已完工的设备、材料、施工机具等）、完工清场后的垃圾外运包含在投标报价内，不再列项计算。
（2）机电工程(除机柜配套工程、不间断电源系统工程外)
本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包绿色文明施工、包报建、包供电部门验收送电、包验收、包材料检验、包材料废料运输费用等相关一切费用的承包方式，采用工程量清单计价，综合单价包干，工程量按实结算。
综合单价和总价包括但不限于人工费、材料及损耗（含主要材料、辅助材料、周转材料、运杂费、运输损耗费、采保费、材料二次搬运费等）、施工机具费、管理费、利润、绿色施工安全防护措施费、夜间施工费、赶工等措施项目费、预算包干费、总包管理费、深化设计、BIM技术应用费、施工用水电、施工配合、满足消防要求及完工后的场地清理、成品保护、报建费、验收费、保险费、市场价格变化等因素、政府部门政策性调整所致风险费用、保修、垃圾清运、材料抽样送检、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等完成本工程所需一切费用。
发、承包人供应的材料设备到现场后的仓储费、保管费、场内搬运费（指卸货地点至安装地点的水平和垂直运输）包含在投标报价内，不再列项计算。
高低压变配电工程、外电引入工程：除了清单中已开列的调试项目，其他调试、试验费用（工程实施所必须的、供电局强制性要求的）包含在投标报价内，不再列项计算。电缆试验需提供有检测资质单位的正规试验报告。报建费、通过供电局的审批许可及验收通电的相关费用、业扩工程进度协调相关费用、高压维保费（仅限于完成供电局验收送电所需要求）包含在投标报价内，不再列项计算。
（3）其他约定：
本工程承包人需要接受土建总承包单位管理和协调，由土建总承包单位提供配合和服务，承包人应按本工程结算造价（不含设备费、甲供设备材料费、暂列金额以及以上内容产生的税金）的1%向土建总承包单位缴纳总包管理、配合服务费（具体详见附件《施工总承包管理与配合服务协议（范本）》），总包管理、配合服务费已包含在清单项目综合单价报价内。
承包人需配合土建总承包单位开展各项工程评优工作（包括但不限于市优、省优、国优），配合按发包人和土建总承包单位的要求完成本专业工程内容的安全、质量、资料等相关工作，包括土建项目联合验收和工程验收后的配合工作，相关费用包含在投标报价内，不再列项计算。
负责BIM技术在施工阶段、竣工阶段的应用工作，基于设计单位提供的施工阶段BIM模型（模型细度为LOD400），在施工阶段开展BIM应用，并在竣工验收阶段提交竣工验收模型（模型细度为LOD500），相关BIM技术应用费包含在投标报价内，不再列项计算。
承包人须按照发包人机房色彩管理方案的要求进行物资采购和施工，相关费用包含在投标报价内，不再列项计算。
1.6标段情况：本项目不划分标段。
1.7★本项目设置最高投标限价（即招标控制价），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。投标人开具的发票种类根据其《投标一览表》所选择的发票种类确定，最高投标限价要求具体如下：
（1）若投标人开具增值税专用发票的，价款（不含增值税）不得超过239,298,726.51元，其中各部分报价限价不得超过下列对应最高投标限价，并以下列金额作为不含增值税金额填报。
（2）若投标人开具其他发票的，投标报价（含税）不得超过239,298,726.51元，其中各部分报价限价不得超过下列对应最高投标限价，并以下列金额作为含税金额填报。

序号单项工程名称最高投标限价其中：备注
绿色施工安全防护措施费安全生产费暂列金额暂估价
一施工费117,749,627.476,345,783.081,050,728.257,875,343.245,670,000.00绿色施工安全防护措施费、安全生产费、暂列金额、暂估价为固定费用，不参与下浮。
1A1栋机电工程57,925,948.493,645,164.524,380,348.954,400,000.00
2A1栋通信工程8,874,110.17565,147.66
3A2栋机电工程43,693,217.472,700,618.563,494,994.291,270,000.00
4A2栋通信工程7,256,351.34485,580.59
二设备费121,549,099.042,383,315.67
1A1栋机电工程67,981,466.111,332,969.92
2A1栋通信工程4,307,075.3484,452.46
3A2栋机电工程45,269,622.60887,639.66
4A2栋通信工程3,990,934.9978,253.63
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
2.1.1（1）投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。注册资本或开办资金应不低于5000万元（含）人民币（如注册资本或开办资金为其他外币的，按照投标文件递交截止之日中国人民银行公布的汇率中间价换算成人民币）。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。若联合体投标的，联合体各方均须满足。
（2）投标人须同时具有有效的住房和城乡建设部门颁发的通信工程施工总承包一级资质和机电工程施工总承包一级资质。
(注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。)
（3）投标人须具有有效的住房和城乡建设部门颁发的安全生产许可证。若联合体投标的，联合体各方均须提供。
2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.1.3业绩要求：投标人须具备近3年（2020年10月01日至本公告发布之日）全国范围内的同类工程业绩，同类工程指数据中心或通信机楼或通信枢纽的机电配套项目施工经验，合同业绩的建设内容须包含变配电、柴油发电机组、空调、不间断电源、机柜配套、智能化、动力环境监控系统、机房装修等相关专业内容中一项或多项，合同总金额累计达到20000万元及以上业绩。
备注：
（1）业绩按合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件（包含但不限于合同名称、标的、金额、签字盖章页）；如提供的框架合同有具体合同总金额的，则须提供至少一份该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；如提供的框架合同无具体合同总金额的，则须提供该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；证明材料资料不全无法确定为同类工程业绩，不予认可。
（2）如法人参与投标的，法人或法人下属不具备法人资格的分支机构的业绩证明材料均予以认可；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，则只认可该分支机构的业绩证明材料。
（3）合同原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，须在规定时间内送达评标现场，否则业绩不予认可。
2.1.4项目团队要求：
（1）投标单位企业主要负责人须取得政府主管部门（通信管理局）颁发的有效安全生产考核合格证书（A证）以及住房和城乡建设部门颁发的有效安全生产考核合格证书（A证）。可由一人同时具备2证，也可由2人分别具备其中一个部门颁发的安全生产考核合格证。（若为联合体，须根据联合体协议明确的分工，配备相应A证人员，通信工程对应的A证为通信管理局颁发，机电工程对应的A证为城乡建设部门颁发）
（2）本项目配备1名具备一级注册建造师资格（通信与广电工程专业或机电专业）的项目总负责人，需取得住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国建造师注册证》；项目总负责人须取得政府主管部门（通信管理局）颁发的有效安全生产考核合格证书（B证）或住房和城乡建设部门颁发的有效安全生产考核合格证书（B证）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，同时提供项目总负责人的社保证明（由税务局等社保经办机构出具的2023年04月01日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为投标人）及劳动合同。
（3）本项目至少配备1名具备一级注册建造师资格（通信与广电工程专业）的通信专业负责人，并取得政府主管部门（通信管理局）颁发的有效安全生产考核合格证书（B证），以及至少配备1名具备一级注册建造师资格（机电专业）的机电专业负责人，并取得住房和城乡建设部门颁发的有效安全生产考核合格证书（B证）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。需取得住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国建造师注册证》，同时提供各专业负责人的社保证明（由税务局等社保经办机构出具的2023年04月01日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为投标人）及劳动合同。其中1名专业负责人可由项目总负责人兼任。（若为联合体，须根据联合体协议明确的分工，配备相应专业负责人，通信工程须配备通信专业负责人，机电工程须配备机电专业负责人）
（4）本项目至少配备3名取得政府主管部门（通信管理局或住房和城乡建设部门）颁发的有效安全生产考核合格证书（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书的专职安全生产管理人员，其中至少1名取得由通信管理局颁发的有效安全生产考核合格证书（C证），至少1名取得由住房和城乡建设部门颁发的有效安全生产考核合格证书（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，同时提供专职安全生产管理人员的社保证明（由税务局等社保经办机构出具的2023年04月01日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为投标人）及劳动合同。（若为联合体，须根据联合体协议明确的分工，配备相应C证人员，通信工程对应的C证为通信管理局颁发，机电工程对应的C证为城乡建设部门颁发）
（5）须在项目管理机构人员组成表中列明项目团队成员信息，并提供相关证明材料（一级注册建造师应提供使用有效期内的注册建造师电子注册证书）。专职安全生产管理人员与项目总负责人/专业负责人不为同一人。
备注：如法人参与投标的，社保证明须体现参保人为投标人或投标人下属不具备法人资格的分支机构；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，社保证明须体现参保人为投标人或其法人。
2.1.5本项目接受联合体投标。
联合体成员（含牵头人）总数最多不超过2家，并按照招标文件要求提供《联合体协议书》。联合体投标的，应满足以下规定：
（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任；
（2）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的单位确定;如同一专业工作由两个以上联合体成员承担，则按照承担该专业工作的所有联合体成员中资质等级最低的单位确定。业绩、机械设备等指标可合并计算；拟担任本工程项目总负责人须为联合体牵头人的企业人员；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中投标；
（4）联合体各方应分别按照招标文件的要求，填写招标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交招标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况。
2.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内（自2020年10月01日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（13）在最近五年内（自2018年10月01日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（14）在最近五年内（自2018年10月01日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，在最近三年内（自2020年10月01日起）在经营活动中不得存在重大违法记录（以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”公布的为准，重大违法指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指对法人或者其他组织处以200万元以上罚款）等行政处罚）；
（16）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（17）近两年（自2021年10月01日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；
（18）违反招标人公司规定纳入特殊供应商（D类）的，或违反招标人公司规定纳入特殊供应商（D类）的公司与投标人存在控股关系（即上述公司或上述公司的控股股东/投资人在投标人的持股比例达到50%及以上）的；
（19）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。
（20）法律法规、招标文件限定的其他情形。
2.3法律法规规定的其他要求。
3．资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4．招标文件的获取4.1招标文件获取时间：2023年11月09日00时00分至2023年11月13日24时00分（北京时间，下同）。

友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：郝亮
手机：13146799092
邮箱：1094372637@qq.com