2023年中国电信广州分公司2023-2025年移动网动力外电引入总包施工服务框架采购(标段一至标段二)招标

2023年中国电信广州分公司2023-2025年移动网动力外电引入总包施工服务框架采购(标段一至标段二)招标


1．招标范围
1.1招标范围:本项目为集中招标项目，主要工作内容为预计完成移动网配套动力外电引入等配套建设施工服务，包括移动网配套动力外电引入的施工交付、以及报装协调、物业协调和录入等相关施工服务。其中标段一实施区域（县级分公司）为越秀、荔湾、白云、番禺、海珠、增城、花都、南沙、从化，标段二实施区域（县级分公司）为天河、黄埔。具体以甲方实际执行情况为准，按实结算。
1）建设规模：

序号涉及的主要评估产品品类项目名称预估费用合计其中标段实施区域（县级分公司）
下浮前人工费及其相关成本、仪器仪表使用费、机械使用费安全生产费
1工程施工（CP01717），属于充分竞争领域广州分公司2023-2025年移动网动力外电引入总包施工服务框架采购284.42278.735.69标段一越秀、荔湾、白云、番禺、海珠、增城、花都、南沙、从化
271.1069.681.42标段二天河、黄埔
合计355.52348.417.11　　
备注：
1.1）最终规模及详细建设内容以中国电信股份有限公司广州分公司最终的设计概预算批复为准。
1.2）本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容，请。
2）质量标准要求：合格。
3）技术标准要求：符合国家和行业的相关要求。
1.2计划工期：本框架服务期限为合同签订之日起两年；按单项任务计，30个日历日内完成（从建设单位签发的开工报告之日起计算，不含报建时间，至取得签发的验收合格备案证明的日期为止）。应急工程按照建设单位要求期限内完成。
1.3承包方式：包工包辅材、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包材料检验、包验收等相关费用的形式承包。
1.4标段情况：本项目划分为2个标段，具体标段划分情况详见1.1条。本项目允许投标人同时中标的最多标段数为1个，投标人必须按招标文件格式提供《中标意向承诺书》（所填意向中标标段数不得大于本条款规定的数量），否则招标人将按照标段正序进行推荐。
1.5★本项目设置最高投标限价，投标人投标报价高于或等于最高投标限价的，其投标将被否决。
具体标段最高投标限价（不含增值税）如下：
标段一为:人民币2844200.00元；
标段二为:人民币711000.00元；
2．★投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求：
2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.1.2投标人须具有承接本项目所需的以下资质：
1）有效的住房和城乡建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含三级）以上资质或输变电工程专业承包三级（含三级）以上资质。
3）有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类五级（含五级）以上资质。
4）有效的住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证。
注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定。
2.1.3投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.1.5业绩要求：投标人须具备近3年（2020年11月01日至本公告发布之日）全国范围内的同类工程业绩，同类工程指通信电源施工或电力工程项目的相关施工经验，应满足下列要求：
1)至少提供一份单项工程合同金额40万元或以上合同；
2)合同总金额累计达到120万元或以上业绩。
备注：
（1）业绩按合同签订时间为准，须提供合同关键页复印件（包含但不限于合同名称、标的、金额、签字盖章页）；如提供的框架合同有具体合同总金额的，则须提供至少一份该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；如提供的框架合同无具体合同总金额的，则须提供该框架合同下有具体金额的、双方确认的、符合本项目要求的订单为依据；证明材料资料不全无法确定为同类工程业绩，不予认可。
（2）如法人参与投标的，法人或法人下属不具备法人资格的分支机构的业绩证明材料均予以认可；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，则只认可该分支机构的业绩证明材料。
（3）合同原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，须在规定时间内送达评标现场，否则业绩不予认可。
2.1.6项目团队要求：
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
（2）本项目至少配备1名具备二级或以上注册建造师资格（机电工程专业）的项目负责人；项目负责人须取得由住房和城乡建设行政部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）；须提供项目负责人有效的住房和城乡建设部门颁发的注册建造师、安全生产考核合格证书、社保证明（由税务局等社保经办机构出具的2023年05月01日以后缴纳的任一时间段的社保证明，社保证明须体现参保人为投标人）。
（3）标段一：至少配备3名现场负责人，一个现场负责人不能同时负责多于两个项目的项目管理工作并提供承诺书。
标段二：至少配备2名现场负责人，一个现场负责人不能同时负责多于两个项目的项目管理工作并提供承诺书。
（4）每标段至少配备1名取得住房和城乡建设行政部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全生产管理人员，并提供施工现场专职安全生产管理人员配备承诺函承诺在工程实施过程中，每个施工现场至少配备1名取得住房和城乡建设行政部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）的专职安全生产管理人员。另外根据单项工程要求还须配备足够的施工人员。
（6）须在团队成员组成表中列明团队成员信息、明确专职安全生产管理人员所对应负责的实施区域（县级分公司），并提供相关证明材料。项目负责人、现场负责人和专职安全生产管理人员不为同一人。
备注：如法人参与投标的，社保证明须体现参保人为投标人或投标人下属不具备法人资格的分支机构；如法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，社保证明须体现参保人为投标人或其法人。
2.1.7本次招标不接受联合体投标。
2.2投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内（自2020年11月01日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（13）在最近五年内（自2018年11月01日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（14）在最近五年内（自2018年11月01日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，在最近三年内（自2020年11月01日起）在经营活动中不得存在重大违法记录（以“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”公布的为准，重大违法指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（较大数额罚款是指对法人或者其他组织处以200万元以上罚款）等行政处罚）；
（16）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（17）近两年（自2021年11月01日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；
（18）违反招标人公司规定纳入特殊供应商（D类）的，或违反招标人公司规定纳入特殊供应商（D类）的公司与投标人存在控股关系（即上述公司或上述公司的控股股东/投资人在投标人的持股比例达到50%及以上）的；
（19）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。
（20）法律法规、招标文件限定的其他情形。
2.3法律法规规定的其他要求。
3．资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4．招标文件的获取
4.1招标文件获取时间:2023年11月21日08时30分至2023年11月27日17时30分（北京时间，下同）。
5．投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2023年12月12日09时30分


友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：郝亮
手机：13146799092
邮箱：1094372637@qq.com