2024年分宜电厂锅炉受热面高压焊接

2024年分宜电厂锅炉受热面高压焊接
资金来源：业主自筹及银行贷款
项目已具备招标条件，现进行招标。
2．项目概况与招标范围
2.1项目概况
详见各招标文件
2.2招标范围

序号
招标编号
标段名称
招标范围或技术规格及数量
交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点
招标信息服务费（元）

1.
CPCECFD-JXGS-202
4-05-05
D5-05分宜电厂锅炉受热面高压焊接
1、完成#1、#2炉锅炉受热面管检修施工，焊口约300个。
2、完成#9炉锅炉受热面管检修施工，焊口约540个。
3、投标方需要现场勘察作业环境，充分考虑作业难度，保证每次抢修、等级检修期间受热面管换管的质量及进度。
4、施工所需保温、架子搭拆由招标方提供。
项目建设地点：国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂；施工时间：本标段为2024年#1、#2、#9机组等级检修及#9机日常维护所需高压焊接施工，服务时间暂定2024年2月09日至2024年12月31日（中标日期延后，服务开始时间相应顺延），根据需要分批次完成，具体日期以招标方通知为准。
1000

2.
CPCECFD-JXGS-202
4-05-07
D5-07贵电
公司二期#5
炉捞渣机链
条采购
贵电公司建设有2台30万等级亚临界燃煤机组，采用湿式刮板捞渣机，其链条因使用年限到期需更换。本标段为捞渣机链条采购，捞渣机链条数量1套，总长190.008米。规格：34×126，材质：14CrNiMo5或不低于该性能材质，有效渗碳深度为直径的8.01.0%，链条表面硬度800-840HV，链条破断负荷不小于630KN。品牌要求：张家口帕森斯、意大利吉萨、德国路德、奥地利培瓦克或同等档次进口品牌产品。
项目建设地点：贵电公司#5机组；项目工期：2024年01-12月
1000

3.
CPCECFD-JXGS-202
4-05-12
D5-12洪门
铁炉二级水
库大坝安全
性评价
铁炉二级水库大坝安全性评价
项目建设地点：上饶市铅山县紫溪镇铁炉二级水库大坝；项目期限为：
1、2024年4月30日前完成安全评价报告,2024年6月15日前完成安鉴定审查会并提交安全鉴定报告书和批复文件。
2、在合同签订后30天内，承包人应根据发包人的总体项目进度要求提供详细的安全鉴定进度计划供发包人确认。
3、发包人提交安全性评价基础资料及技术文件超过规定期限15天的，承包人交付相应部分安全鉴定相关报告和文件的时间相应顺延。

4.
CPCECFD-JXGS-202
4-05-14
D5-14高新
清洁能源分
公司赣州生
产中心所辖
场站光伏方
阵除草及组
件清洗业务
外包
主要工程内容包括（但不限于）：
（1）负责石城琴江光伏场站方阵内全面除草2次/年，每月不定期进行高于20cm杂草、爬藤清除，并及时将砍下灌木杂草清出方阵区；
（2）负责石城琴江光伏场站全部方阵的组件清洗；
（3）承包方负责四错两案的编写、组织、实施，并且对项目施工期间的安全、质量、进度、环保管理；负责与项目相关的协调工作和竣工验收以及整体验收工作，并承担上述项目实施过程中发生的所有的费用；
（4）负责解决项目所需的临时场地，负责施工区域的水、电、通讯等临时设施的建拆和管理维护工作，负责协调处理施工现场与周边有关事宜。
本次招标是按2年工期计划招标，合同1年1签。
2024年除草计划工期：
琴江光伏：2024年05月31日至2024年12月31日；
2024年组件清洗计划工期：2024年01月01日至2024年12月31日；
2025年除草计划工期：
2025年01月01日至2025年12月31日；
2025年组件清洗计划工期：2025年01月01日至2025年12月31日；
1000

5.
CPCECFD-JXGS-202
4-05-17
D5-17高新
清洁能源分
公司吉安生
产中心所辖
场站光伏方
阵除草及组
件清洗业务
外包
主要工程内容包括（但不限于）：
（1）负责马市光伏电站、龙港光伏电站2个光伏场站方阵内全面除草2次/年，每月不定期进行高于20cm杂草、爬藤清除，并及时将砍下灌木杂草清出方阵区；
（2）负责马市光伏电站、龙港光伏电站2个场站全部方阵的组件清洗；（3）承包方负责四错两案的编写、组织、实施，并且对项目施工期间的安全、质量、进度、环保管理；负责与项目相关的协调工作和竣工验收以及整体验收工作，并承担上述项目实施过程中发生的所有的费用；
（4）负责解决项目所需的临时场地，负责施工区域的水、电、通讯等临时设施的建拆和管理维护工作，负责协调处理施工现场与周边有关事宜。
本次招标是按2年工期计划招标，合同1年1签。
2024年除草计划工期：
马市光伏电站：2024年06月01日至2024年12月31日；龙港光伏电站：2024年06月01日至2024年12月31日；2024年组件清洗计划工期：2024年01月01日至2024年12月31日；
2025年除草计划工期：
2025年01月01日至2025年12月31日；
2025年组件清洗计划工期：2025年01月01日至2025年12月31日；
1000

注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3．投标人资格要求

序号
标段名称
资格要求

1.
D5-05分宜电厂锅炉受热面高压焊接一、基本条件
（1）财务要求：
经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。
（2）信誉要求：
未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。
（3）其他要求：
应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。
近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。
二、专用资格条件
（1）资质要求：
投标方具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，具有安全生产许可证。
（2）业绩要求：
投标方近五年至少具有2项600MW等级及以上燃煤机组锅炉受热面管道高压焊接施工业绩（单一合同金额不低于25万元），并成功投运1年以上，以提供2018年12月至2022年12月合同复印件为准，复印件应有上述业绩要求的所有信息内容，否则视为无效业绩。

**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
D5-07贵电公司二期#5炉捞渣机链条采购
一、基本条件
（1）财务要求：
经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。
（2）信誉要求：
未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。
（3）其他要求：
应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。
近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。
二、专用资格条件
（1）资质要求：
投标人是本次所供进口品牌捞渣机链条专业生产厂家或其授权代理商
（2）业绩要求：
投标人近五年内至少具有累计10根34126及以上尺寸进口品牌捞渣机链条供货业绩，以提供2018年12月至今期间签订的合同复印件为准（仅需复印相关页
面），复印件应包含上述业绩所要求的所有信息，否则视为无效业绩。

3.
D5-12洪门铁炉二级水库大坝安全性评价
一、基本条件
（1）财务要求：
经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。
（2）信誉要求：
未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。
（3）其他要求：
应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。
近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。
二、专用资格条件
（1）资质要求：
投标人必须具有水利水电勘测设计乙级及以上(含乙级)资质或为水利部《关于公布承担大中型水库安全性评价单位的通知》(水建管【2003】472号)公布的可承担大中型水库安全性评价任务的单位。
（2）业绩要求：
投标人近5年以来(以合同签订时间为准）承担过同规模及以上坝型（拱坝、30m以上）安全性评价业绩不少于2项。
（3）项目负责人的资格要求：
具备水利专业中级工程师及以上职称。

4.
D5-14高新清洁能源分公司赣州生产中心所辖场站光伏方阵除草及组件清洗业务外包
一、基本条件
（1）财务要求：
经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。
（2）信誉要求：
未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。
（3）其他要求：
应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。
本批次有吉安、赣州、抚州、新余、宜春区域所辖光伏场站除草及组件清洗委托服务5个标段，一家投标单位最多只能中1个标段，最终结果按照最有利于招标方的方式定标。
近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。
二、专用资格条件
（1）资质要求：
具有电力施工总承包三级及以上资质，或电力承装承修三级及以上资质的企业，并具有安全生产许可证。
（2）业绩要求：
近5年内完成总容量不低于100MW的光伏场站除草及组件清洗项目。须提供业绩合同复印件或扫描件（含首页、工程范围页、签字盖章页）。
（1）项目经理资格：
项目经理具有安全生产考核合格证书（B证），具有2个及以上除草或组件清洗项目经历。
（2）安全员资格：
安全员具有高压（低压）电工证

5.
D5-17高新清洁能源分公司吉安生产中心所辖场站光伏方阵除草及组件清洗业务外包
一、基本条件
（1）财务要求：
经营状况良好（查询“信用中国”www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常）,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。
（2）信誉要求：
未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。
（3）其他要求：
应具有独立订立合同的资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。
本批次有吉安、赣州、抚州、新余、宜春区域所辖光伏场站除草及组件清洗委托服务5个标段，一家投标单位最多只能中1个标段，最终结果按照最有利于招标方的方式定标。
近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，或近1年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；未列入江西公司供应商“黑名单”。
二、专用资格条件
（1）资质要求：
具有电力施工总承包三级及以上资质，或电力承装承修三级及以上资质的企业，并具有安全生产许可证。
（2）业绩要求：
近5年内完成总容量不低于100MW的光伏场站除草及组件清洗项目。须提供业绩合同复印件或扫描件（含首页、工程范围页、签字盖章页）。（1）项目经理资格：
项目经理具有安全生产考核合格证书（B证），具有2个及以上除草或组件清洗项目经历。
（2）安全员资格：
安全员具有高压（低压）电工证

4．招标文件的获取
4.1招标文件发售方式
报名参与购买招标文件，不接受现场购买。
4.2招标文件发售时间
2024年1月30日至2024年2月5日00：00（北京时间）。
4.3招标文件价格
购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com