2024年2023年中国电信贵阳分公司老旧机楼绿色节能改造工程-贵阳金阳(二期)项目EPC总承包招标-2024年--设计施工总承包招标

2024年2023年中国电信贵阳分公司老旧机楼绿色节能改造工程-贵阳金阳(二期)项目EPC总承包招标-2024年--设计施工总承包招标


2023年中国电信贵阳分公司老旧机楼绿色节能改造工程-贵阳金阳（二期）项目EPC总承包招标-2024年--设计施工总承包招标

1.招标条件

　　本招标项目2023年中国电信贵阳分公司老旧机楼绿色节能改造工程-贵阳金阳（二期）项目EPC总承包招标（项目名称）已由中国电信集团有限公司（项目审批、核准或备案机关名称）以中国电信云网〔2023〕7号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为中国电信股份有限公司贵阳分公司，建设资金来自招标人自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为中国电信股份有限公司贵阳分公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行招标。

2.项目概况与招标范围

2.1、项目概况：本项目为2023年中国电信贵阳分公司老旧机楼绿色节能改造工程-贵阳金阳（二期）项目EPC总承包招标，本次采用单项合同形式，预估金额383.26万元人民币（不含税）。本次招标包含①通信机房水冷系统、②通信机房群控系统、③机房电源改造等。

2.2、招标内容：设计内容包括但不限于：完成本项目的设计工作，提供竣工验收完成为止各阶段的全部设计服务工作，比如配合完成总图审查、施工图设计审查、设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、服务及咨询工作和竣工验收等服务工作。

施工内容（含采购）包括但不限于：施工图设计和设计变更范围内全部工程的施工、设备及材料的采购及安装、施工现场有关问题的协调配合及竣工图编制、竣工资料编制、竣工验收等相关工作。

具体内容及要求详见招标文件“第五章发包人要求”。

2.3、本项目预估金额383.26万元人民币（不含税），本次采用单项合同形式。

2.4、工期：80个日历日内完成工程交付使用（含设计，设备到货、安装、调试，施工）。

2.5、质保期：终验合格之日起24个月，自工程终验完成开始计算。

2.6、承包方式：采用EPC（设计-采购-施工总承包）模式，包工包料，包含设计、施工、设备及配套材料（除甲供设备材料外）采购，及因质量、工期、安全文明施工、安防、消防、材料检验、设备设施、调试验收等产生的相关费用。

2.7、技术标准要求：按招标文件第五章技术标准要求执行。

2.8、工程质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

2.9、设计质量标准：符合国家现行有关设计质量验收规范标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。

2.10、施工安全文明标准化：满足有关规范标准要求。

2.11、质量要求：合格，符合国家现行规范及质量验收标准。

2.12、建设地点：招标人指定地点。

2.13、本项目不划分标包及份额。中标人数量：1名。

2.14、本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

2.12、★本项目设置最高投标限价，投标人任一投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。最高投标总限价：380.35万元人民币（不含税），分项限价如下：★


序号

采购类别

采购内容

★不含税单项报价最高限价（万元）★


1

设备费

设备费

280.59


2

施工费及材料费

施工费

39.49


3

材料费

47.61


4

设计费

设计费

12.66


3.投标人资格要求

3.1、投标人基本资格要求

3.1.1★投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，具备有效期内的合法企业工商营业执照或其他合法注册的登记文件。★

3.1.2★投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

3.1.3★本项目不接受联合体投标。★

3.1.4★投标人须同时具备有效期内的以下资质：

（1）建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）设计专业乙级及以上资质（或依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）建设行政主管部门核发的有效的同专业、同等级及以上资质）。

（2）机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（或依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）建设行政主管部门核发的有效的同专业、同等级及以上资质）。
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
（3）建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。★

3.1.5★本项目要求投标人具备以下人员资质要求：

（1）企业主要负责人具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）。

（2）项目负责人(项目经理)资格（1人）：

①具备有效的建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格；

②具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）；

③承诺不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。

（3）专职安全生产管理人员（1人）：具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。

（4）设计负责人（1人）：具备有效的注册公用设备工程师或二级及以上注册建筑师资质。

（5）施工负责人（1人）：具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

（6）投标人拟派往本项目的特种作业人员，具备应急管理部门颁发的有效期内的电工证1人、登高证/高处作业操作证1人。

备注：须提供上述人员身份证及相关证书扫描件、投标截止时间前近6个月的社保证明材料。设计负责人、施工负责人与项目负责人(项目经理)不得为同一人。★

3.1.6★投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。并按招标文件第七章“投标文件格式”提供“投标人控股及管理关系情况申报表”。★

3.2★投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标/投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内[投标截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内[投标截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过可行性研究报告、初步设计方案、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；】

（18）近2年（投标截止时间前24个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的（依据事故发生地人民政府批复的事故调查报告认定结论确认）；

（19）法律法规、招标文件限定的其他情形。

供应商是代理商的，本条所指的供应商也包括其所代理的制造商，均不得存在上述任一情形。★

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

3.3投标人提供的材料、工程设备资格要求：

3.3.1投标人提供的材料、工程设备应是来自中华人民共和国【或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区】的产品。

3.3.2投标人提供的材料、工程设备：不得存在按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，在本项目中执行禁止采购处理措施的材料、工程设备。

4.招标文件的获取

4.1招标文件获取时间：2024年4月27日09时00分至2024年5月6日17时00分，（北京时间，下同）。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间，下同）为：2024年5月17日09时30分。



友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com