2024年高密东站分布式光伏发电项目建设工程EPC总承包招标公告

2024年高密东站分布式光伏发电项目建设工程EPC总承包招标公告

一、项目概况

高密东站分布式光伏发电项目位于海青铁路高密东站对面建设用地，占地面积约36000平方米，土地产权人为海青铁路有限公司。建设容量为3.5MWp，选定通过10kV三屯线T接并网，全额上网模式接入地方配电网。目前该项目电网消纳意见已取得。

高密东站分布式光伏发电项目建设工程EPC总承包项目概算总金额1172.5万元人民币，项目总计划工期90日历天，具体开工时间以招标人开工令为准。

二、项目基本情况

1.项目名称：高密东站分布式光伏发电项目建设工程EPC总承包

2.项目编号：(登录后查看)

3.项目类别：工程

4.采购方式：公开招标

5.招标范围：高密东站分布式光伏发电项目建设工程EPC总承包，建设容量为3.5MWp，项目施工要求包括但不限于以下内容项目备案、平价上网手续办理、并网接入审批、设计文件及电网消纳意见、施工图设计、竣工文件编制、预算编制、设计联络（包含设计文件评审、安全评估等会议的组织与协调）、深化设计（包含支架连接固定方式、光伏板的优化布局、电缆路径、安全性措施）、材料设备（含备品备件）采购、运输（含装卸）、仓储、施工安装、远程监测（含视频监控）与电网调度系统安装调试、光伏发电系统性检测、并网、试运行、验收、技术培训、质保期内运行维护、工程总结及服务等直至完全交接给最终用户的全部工作。

6.计划工期：90日历天（具体以招标人开工令为准）。

7.标段划分：本次招标共划分为1个标段。

三、投标人资格要求

1.基本要求：在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验。
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
2.资质要求：投标人须具有有效的电力工程施工总承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质（具备其中之一即可）、《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质、电力行业（变电工程、送电工程专业）工程设计丙级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

3.业绩要求：投标人近三年（2021年5月1日至今）至少承担过一项单项合同额不低于500万元的发电或变配电工程施工或设计施工总承包业绩（以合同签订时间为准）。

4.项目经理要求：拟派项目经理应持有二级及以上注册建造师证（机电工程专业），且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。未在其他在建工程项目任职或能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件。

5.信誉要求：具有良好的社会信誉，近三年（2021年5月1日至今）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人未被“中国执行信息公开网”网站列入失信被执行人名单；投标人未被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；投标人未被招标人或其上级公司列入禁止投标的“黑名单”。投标人及其法定代表人、拟委派的项目负责人自递交投标文件截止之日起前3年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。

6.联合体要求：本次招标接受联合体投标。联合体成员上限为（含牵头方）：2家。采用联合体投标的，应明确牵头单位，并提交联合体协议书（包含明确的联合体组建原则、工作和责任分工）。联合体需满足招标文件要求的资质、业绩要求。

7.其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标，违反规定的，相关投标均无效。

四、招标文件的获取

1.时间

自2024年5月1日9时00分起至2024年5月10日17时00分 (北京时间)。



友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com