2024年江西通服金源大厦13层装修改造项目EPC总承包招标

2024年江西通服金源大厦13层装修改造项目EPC总承包招标


1.项目概况与采购内容

1.1项目名称：江西通服金源大厦13层装修改造项目EPC总承包。

1.2项目地点：江西省南昌市西湖区。

1.3项目概况：江西省通信产业服务有限公司对位于江西省南昌市西湖区桃苑大街2号办公楼13楼进行设计、采购、装修施工及消防工程，涉及建筑面积1037平方米，改造内容包含装饰装修、水电安装、空调暖通、智能化工程、家具采购及消防工程。

1.4工程投资：本项目总投资含税1981750.27元。

1.5招标范围：投标人必须按照招标人提出的要求对该项目进行设计、采购和施工一体化承包。

①设计及技术服务：本项目装饰装修、水电安装、空调暖通、智能化工程、家具采购及消防工程等工程的方案设计及施工图设计详见设计任务书；

②建安工程施工范围：装饰装修、水电安装、空调暖通、智能化工程、家具采购及消防工程、部分拆除工程。

1.6标段划分：一个标段。

1.7资金来源：企业自筹。

1.8质量要求：

工程设计质量标准：符合国家现行行业规范且达到工程设计审查合格要求；

工程施工质量标准：符合国家工程质量验收标准合格要求。

设备材料釆购质量标准：购置的设施设备、材料等必须符合国家的规定和招标人要求。

1.9工期：总工期4个月。

2.投标人资格要求

1.1投标人基本资格要求：

（1）投标人（如为联合体，联合体各成员单位）须为在中华人民共和国境内依法注册且具备独立法人资格的单位；

（2）投标人资质要求：

1）设计资质：投标人（或联合体成员中的设计单位）具有建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计乙级（含）以上或建筑装饰工程设计乙级（含）以上或工程设计综合甲级资质；

2）施工资质：投标人（或联合体成员中的施工单位）具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

（3）投标人业绩要求：

①设计业绩（投标人或联合体中的设计单位）：2021年7月1日至投标截止时间止（以合同签订的最终时间为准），投标单位至少具有1个单项合同面积不少于1000㎡的公共建筑装饰设计业绩，或完成过1个单项合同面积不少于1000㎡的公共建筑装饰EPC业绩承担设计任务的。

②施工业绩（投标人或联合体中的施工单位）：2021年7月1日至投标截止时间止（以合同签订的最终时间为准），投标单位至少具有1个单项合同面积不少于1000㎡的公共建筑装饰施工业绩，或完成过1个单项合同面积不少于1000㎡的公共建筑装饰EPC业绩承担施工任务的。

注：本招标文件中公共建筑指：办公建筑（指写字楼、政府部门办公室），商业建筑（指商场、金融建筑、商住楼），旅游建筑（指旅馆饭店），科教文卫建筑（指文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑），通信建筑（指邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（指机场、车站等建筑）。
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
（4）拟派项目负责人要求：具有有效的二级或以上注册建造师执业资格（专业：建筑工程），并具有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证。

（5）拟派设计负责人要求：具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级及以上注册建筑师执业资格证书：

（6）投标人信誉要求：

未出现被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录名单（邀请函发布前从最高人民法院失信被执行人信息库中删除的除外），提供网站查询截图。

（7）本项目招标接受联合体投标，组成一个投标联合体的成员最多两家，分别为施工方和设计方。同时联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本标段中投标。

（8）外埠来赣施工单位须根据《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》（赣建审批〔2020〕4号）规定，省外建设工程企业须提供“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）上企业及相关人员备案截图。

1.2投标人不得存在下列情形

1.2.1投标人不得存在下列情形之一

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构；

(2)被依法暂停或取消投标/投标资格的；

(3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(4)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(5)在最近三年内（自2021年7月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取中标/中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

(6)在最近五年内（自2019年7月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

(7)在最近五年内（自2019年7月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

(8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

(9)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

(10)法律法规、招标文件限定的其他情形。

1.2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）招标或者未划分分包（标包）的同一项目招标。

2.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

3.

招标文件获取时间和方式：2024年7月23日至2024年7月29日（工作日），每日08：30时至12：00时，14：00时至17:30时(北京时间)(登录后查看)报名购买招标文件。



友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com