2024年2024年中国电信宁德分公司无线网络极简站工程总包服务集中招标

2024年2024年中国电信宁德分公司无线网络极简站工程总包服务集中招标


1．招标范围

1.1项目概况

2024年中国电信宁德分公司无线网络极简站工程总包服务集中招标项目。预估不含税金额为144万元。本项目为集中招标项目。

1.2招标范围

本次采购内容主要为无线网络极简站工程施工服务。采用工程总承包（含设计、采购、施工）。

极简站定义：极简站中“极简”意思为极简配套，具体是指无机房无电池配套的室外站；延伸至室内覆盖，不采用传统室内分布系统而使用宏覆盖天线或专用天线的地停、电梯等场景也可归入极简站范畴。纳入本次采购需求的场景：

（1）乡农场景，尤其是广大乡农重复投诉区域；

（2）城中村、城区弱覆盖区、重复投诉区域等滴灌式覆盖；

（3）室内分布系统（纯地停场景，即仅使用宏覆盖天线的地停、电梯场景，含电梯专用天线）；

（4）基站有效接和搭接地网定义和改造内容；

（5）基站配套降配改造。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网

（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

（1）★计划工期：以实际委托订单为准。

（2）★设计要求的质量标准：依据国家、行业及中国电信的内部有关技术规范、标准、规定、合同相关条款。

★施工要求的质量标准：验收合格，达到国家、行业、中国电信的内部有关技术规范、标准、规定及设计的要求。

（3）★保修期：12个月，自单个工程签署一次性验收合格证书之日起。

（4）实施地域：福建省宁德市范围内。

（5）框架合同有效期：自合同签订生效之日起一年。

（6）技术标准要求：详见第七章技术标准和要求。

1.3本项目划分标段。各标段中标人数量及中标人对应的份额与实施地域具体如下：

标段

实施区域

预估不含税金额(万元)

中标人数量

中标人份额比例

一

蕉城、东侨、霞浦、古田

72

1

100%

二

福安、屏南、周宁、寿宁

43.2

1

100%

三

福鼎、柘荣

28.8

1

100%

注：本项目允许投标人参加所有标段，投标人可就其中一个或几个标段进行投标,本项目允许投标人同时中标的最多标段数为1个。

中标人份额=采购预估含税金额【预估不含税金额*（1+应答税率）】*中标人份额比例*最高限价折扣

1.4本项目设置最高限价，投标人在单价基础（详见附件.基准价）上进行折扣报价，最高投标折扣限价为100%，投标人投标折扣超过最高投标折扣限价的，其投标将被否决。

2．投标人资格要求（各标段）

2.1投标人基本资格要求

2.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

2.1.2投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.1.3本次招标接受联合体投标。如投标人为联合体，应满足下列要求：

（1）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体成员（含联合体牵头人）数量不超过2家；

（2）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本标段项目中投标。

2.1.4设计资质要求：承担工程设计任务的投标人须具备住房和城乡建设主管部门核发的以下资质证书之一：

（1）综合甲级工程设计资质证书。

（2）电子通信广电行业（通信工程）乙级或以上工程设计资质证书。

（3）电子通信广电行业（有线通信、无线通信）专业乙级或以上工程设计资质证书。
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
2.1.5施工资质要求：承担工程施工任务的投标人须同时具备住房和城乡建设主管部门核发的以下（1）（2）有效资质证书

（1）通信工程施工总承包三级及以上资质。

（2）安全生产许可证。

注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。

至投标截止时间，若企业的资质证书上注明的有效期已超期的（若证书已延续成功但尚未发放新证的，需同时提供延续证明材料扫描件）：

1）住房城乡建设部审批核发的建设工程企业资质，应提供住房城乡建设部发布的资质延期文件。

2）各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质，应提供相应资质审批部门或其上级部门发布的资质延期文件。

2.1.6承担工程施工任务的投标人应满足以下要求：

（1）企业主要负责人1名：企业主要负责人具备通信行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（A证）；

（2）项目负责人：投标人为本项目配置项目负责人1名，具备通信行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（B证）；

（3）专职安全生产管理人员：投标人为本项目配置专职安全生产管理人员1名，具备通信行政主管部门核发有效的安全生产考核合格证书（C证）。

（4）电工作业人员：投标人为本项目配置电工作业人员1名，具备应急管理部或安全生产监督管理部门核发有效的中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业，准操项目：低压电工作业）。

（5）高处作业人员：投标人为本项目配置高处作业人员1名，具备应急管理部或安全生产监督管理部门出具的中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高处作业；准操/操作项目：高处安装、维护、拆除作业）；

（6）焊接与热切割作业人员：投标人为本项目配置焊接与热切割作业人员1名，具备应急管理部或安全生产监督管理部门出具的中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业；准操/操作项目：熔化焊接与热切割作业）。

2.2投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2021年起，月日以投标截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2019年起，月日以投标截止时间的月日为准）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2019年起，月日以投标截止时间的月日为准）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本招标项目的代建人；

（12）为本招标项目招标代理机构；

（13）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。

（17）法律法规、招标文件限定的其他情形。

（18）近两年在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的。

联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

4．招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:【2024年9月10日17时00分至2024年9月18日17时00分】（北京时间，下同）。

友情提醒：报名前与下方联系人索取投标登记表，以及办理后续事宜。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com