2025年中国电信天翼云2025-2026年蓄电池更换及零星改造工程施工总承包集中招标

2025年中国电信天翼云2025-2026年蓄电池更换及零星改造工程施工总承包集中招标

1．项目概况与招标范围
1.1招标范围：本项目为集中招标项目（资格后审）。

本次招标中国电信天翼云2025-2026年蓄电池更换及零星改造工程施工总承包集中采购项目所需要的施工服务、乙供设备、乙供主材。具体预算及内容如下：

本次集中招标合同有效期为：(1)自签订框架协议之日起两年;或

(2)框架执行金额达到框架协议金额上限;以先到达者为准。

项目规模：本项目预估实施三项基础配套改造工程。

其中乙供设备、乙供主材预估规模分别为：




品类

设备名称

预估数量


乙供设备

高压操作电源蓄电池

72只


油机启动电池

70只


乙供主材

隔离栅栏

500m²


绝缘胶垫

1450m²



注：上述金额为预估金额，最终结算以实际审计结算为准。

…

1.2实施地域：内蒙古信息园、南方基地、贵州园区、京津冀园区。

1.3计划工期：

本工程根据项目规模约定工期如下，如单期工程更换电池数量大于5000只，工期为自开工报告注明日期之日起120个自然日具备初验条件；如单期工程更换电池数量在2000~5000（含）只，工期为自开工报告注明日期之日起90个自然日具备初验条件；如单期工程更换电池数量小于2000（含）只及其他零星工程，工期为自开工报告注明日期之日起50个自然日具备初验条件。

1.4工程质量：合格，符合国家和行业质量标准。

1.5★承包方式：包工部分包料。

1.6本项目不划分标段。

1.7★本项目设置最高投标限价，具体详见投标人须知前附表3.3.3。
2．★投标人资格要求
2.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

2.2投标人的法定代表人或负责人为同一人,存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.3投标产品资质要求：

（1）投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的产品。

（2）投标产品应符合国家及相关行业技术标准。

2.4投标人须同时具备以下资质证书：

（1）建设行政主管部门颁发的有效的通信工程施工总承包二级及以上资质；

（2）建设行政主管部门颁发的有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；

（3）建设行政主管部门颁发的有效的施工企业安全生产许可证。

注：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级应满足上述2.4（1）和2.4（2）要求，应提供最新资质证书复印件及新旧资质对应依据。

2.5投标人须提供合同或订单签署日期为2022年01月01日至本项目招标发布之日止的同类项目（数据中心的机电配套工程，须包含电气系统相关专业）施工业绩，应具备至少1个金额在300万元（含税）及以上单项施工合同/订单。
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
注：（1）投标人须附相关合同关键页（须包括合同标的内容、签订时间、合同金额、合同签章页），如果提供的是框架合同，需提供对应框架合同结算的订单或结算单据，同一框架下的订单中同一项目认定为一个合同。如提供订单或结算单据的，需同时提供对应框架合同的复印件或者其他相关证明材料，合同标的内容应通过合同正文或附件中约定的服务内容或报价单或技术规范书或技术方案等内容明确体现，证明材料不全或无法确定为相关案例的，不予认可。合同原件备查，如评审时需要核查，接到正式通知后，在规定时间内送达评审现场，否则业绩不予认可（设备及服务类合同，合同内容必须体现含有施工服务内容且设备品类能够推导为电气系统相关专业的，否则不予认可，若为EPC项目则合同金额以扣除设计部分金额时剩余金额为准）。

（2）若合同承包人为联合体，证明材料需体现具体分工界面及投标人的业绩金额。

2.6投标人应为本项目配置以下人员：

（1）企业主要负责人：须具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证A证。

（2）项目总负责人（项目经理）：至少配备1名，须同时具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证B证和建设行政主管部门颁发的有效的一级注册建造师证书（通信与广电专业）或二级及以上注册建造师证书（机电专业）。

（3）技术负责人：至少配备1名。

（4）专职安全生产管理人员：至少配备1名，须具备通信行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证C证。

（5）特种作业人员：至少配备3名，其中2名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（电工作业），1名具备应急管理部门颁发的有效的特种作业操作证（焊接与热切割作业）。

注：须提供上述团队人员履历表、身份证、相关资格证书及2024年01月至2025年01月期间任意连续6个月的社保证明（缴费单位必须为投标人）。上述所有人员均不得复用。

2.7本项目不接受联合体投标。

2.8投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内（投标截止时间前36个月）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（15）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（16）在最近五年内（投标截止时间前60个月）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（17）近两年（投标截止时间前24个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；

（18）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（19）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（20）法律法规、招标文件限定的其他情形。

2.9法律法规规定的其他要求。
3．★资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4．招标文件的获取
4.1招标文件获取时间：2025年02月19日09时30分至2025年02月24日18时00分（北京时间，下同）。


本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细招标、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com