2025年巴彦县东北黑土地保护建设项目结余资金工程招标

2025年巴彦县东北黑土地保护建设项目结余资金工程招标

招标项目编号：NYSG

1、招标条件

本招标项目已由巴彦县人民政府关于2022年巴彦县东北黑土地保护建设项目结余资金工程初步设计的批复文件批准建设，建设资金来源为2022年巴彦县东北黑土地保护建设项目决算审减资金，招标人为巴彦县乡村振兴服务中心。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：2022年巴彦县东北黑土地保护建设项目结余资金工程；

2.2主要建设内容及规模：

（一）田间道路工程

田间路（补设砂石路）共19条，总长度5.969km。

（二）农田防护与生态环境保护工程

沟头防护2座；冲刷沟格宾石笼护坡5条，总长度0.303km。

（具体建设内容详见工程量清单）

2.3计划工期：计划开工日期：2025年04月01日，计划竣工日期：2025年12月31日，总工期：275日历天；（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）；

2.4建设地点：巴彦县丰乐乡永乐村、龙庙镇向阳村、彦龙村、为民村；

2.5招标范围：工程量清单及施工图纸包含的全部内容；

2.6质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；

2.7标段划分：本项目不划分标段；

2.8招标控制价：3917598.70元。

3、投标人资格要求：

3.1本次招标要求投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织；具有有效的营业执照，投标人须具备行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2本项目拟派项目经理须具备水利水电专业注册二级（含二级）及以上建造师执业资格，同时具备有效的安全生产考核证书（B证），且未担任其他任何在施建设工程项目的项目负责人；

3.3项目管理机构人员配备：技术负责人1人，具有水利相关专业中级及以上职称证书；施工员1人、质量员（质检员）1人，具有有效的岗位证书或水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书（外省企业提供相应证书）；安全员1人，具有有效的安全生产考核合格证书（C证），并证企相符。在施工过程中，如不满足施工要求，招标人有权利要求中标人增加项目管理机构人员，中标人必须按照招标人要求增加本企业在职施工人员。
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
3.4本项目拟派项目经理及项目管理机构人员须是本企业合法在职人员，提供近3个月（2024年12月至2025年2月）本企业为其连续缴纳养老保险的证明材料，证明须由社保机构出具或社保部门网站打印(建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外，退休人员提供退休证及与企业签订的聘用合同）。如提供信息不实，其投标将被否决。

3.5信誉要求：

3.5.1投标人、法定代表人及拟派项目负责人近3年（从投标截止日起算前三年）如有行贿犯罪行为（本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书（以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

3.5.2投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在"中国执行信息公开网"网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被执行人名单的（以“中国执行信息公开网”查询结果为准），其投标将被否决。

3.5.3投标人不得在“2021年以来省厅组织的农田建设项目工程质量飞检及交叉检查存在问题的通报名单中”（黑龙江省农业农村厅《关于对2021年农田建设项目工程质量存在严重问题参建单位的通报》黑农厅函﹝2023﹞214号文件通报名单中），一经查实取消投标资格。

3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反前两款规定的，相关投标均无效。

3.7投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。

3.8其他要求：本工程采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

3.9本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

4.1下载时间为2025年02月28日17时00分至2025年03月07日17时00分（北京时间，下同）

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交方式为网上递交，投标截止时间为2025年03月21日09时30分…




本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细招标、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人：郝亮
手机：13146799092(微信同号)
邮箱：1094372637@qq.com