2025年银川人民广场VOCO酒店装修项目（EPC）

2025年银川人民广场VOCO酒店装修项目（EPC）
（招标编号：ZSLZ-YC-ZBGC-25006）
项目所在地区：宁夏回族自治区，银川市
一、招标条件
本银川人民广场VOCO酒店装修项目（EPC）工程总承包已由项目审批/核准/备案 机关批准，项目资金来源为自筹资金12000万元，招标人为宁夏塞上九禾科贸有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为招标。
二、项目概况和招标范围
规模：招标内容及范围：本工程采用设计、施工一体化工程总承包EPC模式 ，工程设计【方案设计（含概算）、施工图设计，施工及全过程技术咨询服务 、现场服务、设计变更、竣工图编制及项目验收等相关设计配合服务等】、工 程施工、装修、以及直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、移交、备案等 工程总承包项目的全部工作，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
（001）银川人民广场VOCO酒店装修项目（EPC）工程总承包；
三、投标人资格要求
（001银川人民广场VOCO酒店装修项目（EPC）工程总承包）的投标人资格能力要求：本招标项目投标人应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工 资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。
1.设计资质：具备工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级或 建筑设计专业（建筑工程）甲级或建筑装饰工程通用专业甲级设计资质；
2.施工资质：具备具备建筑装修装饰工程专业承包一级专业承包资质，具备有 效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
3.拟派工程总承包项目经理要求应具备下列条件之一：
（1）具有一级注册建筑师执业资格；
（2）具备建筑工程专业一级注册建造师资格。
且同时满足以下条件：
（1）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或执业。
（2）不得在其他在建工程项目已担任工程总承包项目经理或施工负责人。
（3）无行贿犯罪行为记录或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年 的。
4.本次招标接受联合体投标。但联合体单位数量不得超过2个，由具有相应资质 的设计单位和施工单位组成联合体。
联合体投标的，除应符合投标人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定： 
4.1以联合体形式投标的，联合体的资格(资质）条件必须符合招标文件要求， 并附有共同投标协议（联合体协议书）；
4.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议（联合体协议书），明确联合体牵头人和各方权利义务；
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
4.4联合体协议中约定的分工由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
4.5联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效；
4.6牵头人提交投标保证金等。
5.通过“信用中国”网站查询申请人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
6.通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位， 限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效 之日起）。
7.本次招标实行资格后审，
本项目允联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间：从2025年03月11日19时00分到2025年03月18日17时30分
招标文件费用：1500元。
五、投标文件的递交
递交截止时间：2025年04月03日09时30分
六、开标时间
开标时间：2025年04月03日09时30分
七、其他
1.招标内容及范围：本工程采用设计、施工一体化工程总承包EPC模式，工程设 计【方案设计（含概算）、施工图设计，施工及全过程技术咨询服务、现场服 务、设计变更、竣工图编制及项目验收等相关设计配合服务等】、工程施工、 装修、以及直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、移交、备案等工程总承 包项目的全部工作，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。
（1）项目设计内容：包括但不限于室内装饰装修设计（方案设计及施工图设计 ）、配套装饰二次机电设计（给排水、强弱电、暖通）、智能化设计、软装设 计、灯光设计、标识设计、声学设计、厨洗设计以及至完工的跟踪服务内容及 根据项目建设所需的其他设计内容或任务。
（2）项目施工及采购内容：包括但不限于设计图纸范围内的装饰装修工程，还 包括属于总承包范围内的其它工作内容和根据项目建设所需的其他内容。
（3）工程总承包服务内容：包括但不限于项目施工过程中的效果把控和成本控 制，按法律法规办理项目相关所有手续，办理通过政府职能部门的各项专业验 收和工程竣工验收，验收合格后配合发包人移交工程及全部验收资料，包括全过程施工审批手续、竣工验收归档、直至竣工验收合格、竣工备案及缺陷责任 期内的保修、养护并承担任何质量缺陷保修、养护责任等总承包的全部工作， 承包人全权负责。
本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请于下方联系人办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细的招标、报名表格、项目附件和部分招标文件等。
联系人：李 工 
电 话：17610398736
邮 箱：17610398736@163.com
-----------------------------------------------------------------