2025年银川人民广场VOCO酒店装修项目（EPC）工程总承包招标

2025年银川人民广场VOCO酒店装修项目（EPC）工程总承包招标
项目所在地区:宁夏回族自治区,银川市
一、招标条件
本银川人民广场VOCO酒店装修项目（EPC）工程总承包已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金自筹，招标人为宁夏塞上九禾科贸有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为招标。
二、项目概况和招标范围
规模:1.建设地点:银川市金凤区;2.计划工期:280天。
范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)银川人民广场VOCO酒店装修项目（EPC）工程总承包;
三、投标人资格要求
(001银川人民广场VOCO酒店装修项目（EPC）工程总承包)的投标人资格能力要求:本招标项目投标人应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。
1.设计资质:具备工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）设计甲级或建筑设计专业（建筑工程）甲级或建筑装饰工程通用专业甲级设计资质;
2.施工资质:具备具备建筑装修装饰工程专业承包一级专业承包资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
3.拟派工程总承包项目经理要求应具备下列条件之一:
(1）具有一级注册建筑师执业资格;
(2）具备建筑工程专业一级注册建造师资格。
且同时满足以下条件:
(1）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或执业。
(2）不得在其他在建工程项目已担任工程总承包项目经理或施工负责人。
(3）无行贿犯罪行为记录或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
4.本次招标接受联合体投标。但联合体单位数量不得超过2个，由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。
联合体投标的，除应符合投标人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定:
4.1以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合招标文件要求，并附有共同投标协议（联合体协议书)﹔
4.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议（联合体协议书)，明确联合体牵头人和各方权利义务;
4.3联合体投标的，联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的设计或施工资质和相应能力;
4.4联合体协议中约定的分工由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级;
4.5联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效;
4.6牵头人提交投标保证金等。
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见，请登录中国招标与采购网后查看**
6.通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起)。
7.本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件投标人须知前附表。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。
本项目允许联合体投标。
四、招标文件的获取
获取时间:2025年03月12日12时00分到2025年03月19日17时30分。
获取方式:凡有意参加投标者，请于2025年3月12日08:30至 2025年3月19日17:30（北京时间，下同），请将公告附件里的“报名表”和“投标人资格要求”资料发送至邮箱领取招标文件。招标文件费用:1500元。
五、投标文件递交截止时间:2025年04月03日09时30分。
六、开标时间:2025年04月03日 09时30分。
七、其他
1.项目概况与招标范围
1.1建设地点:银川市金凤区
1.2计划工期:280天
1.3招标内容及范围:本工程采用设计、施工一体化工程总承包EPC模式，工程设计【方案设计（含概算）、施工图设计，施工及全过程技术咨询服务、现场服务、设计变更、竣工图编制及项目验收等相关设计配合服务等】、工程施工、装修、以及直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、移交、备案等工程总承包项目的全部工作，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。(1)项目设计内容:包括但不限于室内装饰装修设计（方案设计及施工图设计）、配套装饰二次机电设计（给排水、强弱电、暖通)、智能化设计、软装设计、灯光设计、标识设计、声学设计、厨洗设计以及至完工的跟踪服务内容及根据项目建设所需的其他设计内容或任务。(2)项目施工及采购内容:包括但不限于设计图纸范围内的装饰装修工程，还包括属于总承包范围内的其它工作内容和根据项目建设所需的其他内容。(3)工程总承包服务内容:包括但不限于项目施工过程中的效果把控和成本控制，按法律法规办理项目相关所有手续，办理通过政府职能部门的各项专业验收和工程竣工验收，验收合格后配合发包人移交工程及全部验收资料，包括全过程施工审批手续、竣工验收归档、直至竣工验收合格、竣工备案及缺陷责任期内的保修、养护并承担任何质量缺陷保修、养护责任等总承包的全部工作，承包人全权负责。
本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请于下方联系人办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细的招标、报名表格、项目附件和部分招标文件等。
联系人：李 工 
电 话：17610398736
邮 箱：17610398736@163.com
-----------------------------------------------------------------